在我国有很多人在购买商品房的时候都会与我们的房屋开发商签订相关的购房协议，当然在退房的时候也会签订商品房退房协议，那么在生活中我们的商品房退房协议怎么写呢？下面就请大家阅读要探索小编所带来的范文进行参考吧。
商品房退房协议
出卖人(甲方)：厦门V房地产开发有限公司
买受人(乙方)：柯总，身份证号码：
乙方于
2007年9月29日与甲方就位于***苑室(含1层上楼梯层及地下车库)房屋的买卖签订了《商品房买卖合同》(编号03333)，根据福建省厦门市湖里区人民法院民事判决书(2009)湖民初字第3333号判决确定，双方签订的买卖合同已于2009年11月11日解除，现双方就合同解除后的退房手续事宜达成如下协议：
一、甲方于本协议签署之日起三日内将伍佰万元人民币的款项直接转入以下账户，以提前清偿乙方按揭购买上述房产的贷款。甲方支付该笔款项系对(2009)湖民初字第3333号民事判决书的履行、为甲方退还乙方的购房款的一部分：
户名：柯总
开户行：
账号：
二、在甲方履行本协议第一条所规定的义务后三日内，乙方应积极促成：
1、 按揭银行提起注销上述房产按揭抵押登记申请，并经产权登记管理机关依法受理;
2、 厦门市湖里区人民法院解除本案中涉案全部房产的查封措施，并经产权登记管理机关依法受理。
三、在***苑
室(含1层上楼梯层及地下车库)房屋的按揭抵押登记注销后三日内，乙方协助甲方办理该房产买卖预告登记手续，并促成产权登记管理机关依法受理。
四、退房申请经产权登记管理机关受理当日，甲方按(2009)湖民初字第3333号民事判决书确定的金额向乙方结清应退还的购房款并支付违约金。
五、乙方逾期履行本协议项下义务的，应根据甲方已付款金额按照银行同期贷款利率向甲方承担违约金;甲方逾期履行本协议项下义务的，应根据应付款金额按照银行同期贷款利率向乙方承担违约金。
六、本协议书一式三份，甲、乙双方各执一份，厦门市房地产交易权籍登记中心一份。
甲方(盖章)： 乙方(签字)：
2009年 月 日 2009年 月 日
希望小编为大家整理的商品房退房协议对大家的生活有所帮助，大家在生活中可以根据自己的实际情况修改范本的内容，若大家还是不会写的，可以找寻我们要探索的专业律师帮助您一起完成。我们一直在等待您的到来。
优秀采编：
探索用户id：51471
请问退房书面通知怎么写?
答：一、甲乙双方同意解除双方在x年x月 日签署购买中国东莞市（以下简称该物业）之商品房买卖合同 （以下简称该合同），编号为：GB/T17986.2-200（xxxxxx）。二、双方在签署本协议后，甲方同意乙方自动退房，解除该合同。乙方就签署该合同交付之楼款与甲方另行协议。三、原双方签订的商品房买卖合同在甲乙...
热门解答: 法律快车
点赞
探索用户id：95386
什么是商品房退房申请书,退房申请书该怎么写
答：买房要慎重，当购房者对交付的房子不满意只能选择退房的时候，可以出示商品房退房申请书申请退房。那么，什么是商品房退房申请书，退房申请书该怎么写呢?以下是商品房退房申请书模板。xx公司你好：本人与___年___月___日与贵公司签订了一份xx商品房买卖合同，合同号/所购房号为___。该合同第条明确...
热门解答: 夕大丰家欣
点赞
探索用户id：98319
退房必须要退房协议吗?退房协议怎么写?
答：退房协议怎么写？出卖人：（房屋出卖人姓名）买受人：（房屋买受人姓名）1、根据《中华人民共和国合同法》及预售商品房退房若干规定，经过房屋买卖双方协商达成如下协议：因（退房原因）原因要求退房，该房屋座落于（房屋坐落的详细地点），建筑面积（房屋建筑准确面积）平方米，普通商品房预售许可证为（__...
热门解答: 海南加宸
点赞
探索用户id：67667
购房者先与开发商提出退房书面申请怎么写
答：购房者先与开发商提出退房书面申请怎么写 您好，退房申请书范文大全： 1、退房申请书范文——普通退房 ___ 公司： 本人与___年___月___日与贵公司签订了一份商品房买卖合同，合同号/所购房号为___。( 基本情况及原因 ) 依照合同规定，本人要求解除此商品房买卖合同，请贵司依照合同尽快办...
热门解答: 于秋丝
点赞
探索用户id：19010
签了合同后怎么退房 关于商品房退房协议
问：签了合同后怎么退房 关于商品房退房协议
答：商品房退房协议 出现退房情况归集起来主要有四种原因：一是购房者违约;二是卖方违约;三是双方都不违约，但双方就退房问题 达成一致意见;四是双方都违约，但协商达不成一致意见。在买卖过程中，由于违约方的不同及所处的阶段不同，办理退房的程序也不同。下面介绍一下在购房的不同阶段出现退房情况时如何...
热门解答: 搜狐焦点
点赞
